簡述索賠處理的依據
本文已影響9.09K人
本文已影響9.09K人
簡述索賠處理的依據,隨着城市化進程的不斷加快,如今城市建設施工速度的要求也在不斷提高,這種高壓環境下會導致工程糾紛的發生,尤其是工程索賠的問題,接下來了解一下簡述索賠處理的依據。
簡述索賠處理的依據1
什麼是索賠處理的主要依據
一、工期索賠和費用索賠二種
二、監理工程師處理索賠應遵循原則:
1、實事求是的原則
2、親自去檢查確認工作量,不可找人代替。
3、以合同爲準繩,以合同爲依據。
4、按三方到場的原則處理,即施工、監理、業主方。
5、及時處理性原則。
工程進行中,因爲出現大量的無法預料的現象使得工期延長,工程量增加,某某公司提出了索賠,xx公司則對很多項目表示不認可。某某公司遂訴至法院,要求法院支持其請求。法院經過審理,認定了一部分項目,但大量項目由於沒有合同依據,最後沒有支持。
第一,承包人遇到未能預料的惡劣實際情況或者障礙,而這些障礙或者條件是一個有經驗的承包人無法合理的在投標時所預見到的。
第二,承包人不滿意監理工程師所確定的費率或者附加工作、額外工程的費用索賠。第三,承包人有權提出其他費用索賠,如遇到工程延誤、中斷,以致影響到工程進度,導致了有關費用的增加。費用索賠的條款應在合同中列明,主要有:合同文件內容的錯誤;發包人的風險造成工程的破壞;
化石、礦石、文物的處理;爲特殊荷載而加固橋樑;由於發包人委託的其他承包人行爲而對承包人工作的不利影響;工程的剝露和開孔;工程的暫停等。
可見,在合同中詳細列明索賠條款,是工程索賠的重要依據。
依據合同,如果是甲方或設計原因影響施工進度,可以向甲方工期索賠。如果是甲方或設計的原因引起的變更可以向甲方費用索賠合同。進度涉及工期索賠;質量、安全文明施工涉及費用索賠。
工程索賠的處理原則包括哪些?
1、索賠必須以合同爲依據。遇索賠事件時,監理工程師應以完全獨立的身份,站在客觀公正的立場上,依合同爲依據審查索賠要求的合理性、索賠價款的正確性。另外,承包商也只有以合同爲依據提出索賠時,才容易索賠成功。
2、及時、合理處理索賠。如承包方的合理索賠要求長時間得不到解決,積累下來可能會影響其資金週轉,從而影響工程進度。此外,索賠初期可能只是普通的信件來往的單項索賠,拖到後期綜合索賠,將使索賠問題複雜化(如涉及利息、預期利潤補償、工程結算及責任的劃分、質量的處理等),大大增加處理索賠的難度。
3、必須注意資料的積累:積累一切可能涉及索賠論證的資料,技術問題、進度問題和其他重大問題的會議應做好文字記錄,並爭取會議參加者簽字,作爲正式文檔資料。同時應建立嚴密的工程日誌,建立業務往來文件編號檔案等制度,做到處理索賠時以事實和數據爲依據。
4、加強索賠的前瞻性,有效避免過多的索賠事件的發生。監理工程師應對可能引起的索賠有所預測,及時採取補救措施,避免過多索賠事件的發生。
以上是律師爲大家講解的關於”什麼是索賠處理的主要依據“的內容,希望可以幫助到各位小夥伴。如果您還有其他疑問可以隨時在我們官方平臺進行提問,上百名專業律師會在第一時間爲您解答。
簡述索賠處理的依據2
一、工程索賠的分類
按索賠目的分類,按索賠處理方式分類,按索賠對象分類。
索賠目的分類:
1、工期索賠:工期索賠是承包商向業主要求延長施工的時間,是原定的工程竣工日期順延一段合理時間。
2、經濟索賠:經濟索賠就是承包商向業主要求補償不應該由承包商自己承擔的經濟損失或額外開支,也就是取得合理的經濟補償。
索賠處理分類:
1、單項索賠:單項索賠就是採取一事一索賠的方式,即在每一件索賠事項發生後,報送索賠通知書,編報索賠報告書,要求單項解決支付,不與其他的索賠事項混在一起。
2、綜合索賠:綜合索賠又稱總索賠,俗稱一攬子索賠。即對整個工程(或某項工程)中所發生的數起索賠事項,綜合在一起進行索賠。也是總成本索賠,它是對整個工程(或某項目工程)的實際總成本與原預算成本之差額提出索賠。
索賠對象分類:
索賠是指承包商向業主提出的索賠。我覺得以上索賠和反索賠的概念有誤,本來索賠時具有相對性,反索賠是被要求索賠方對索賠方提出的索賠要求所作出的反擊行爲(個人觀點)索賠和反索賠是相對性的,反索賠即對索賠的反擊,工程中習慣性將發包人向承包人的索賠稱爲反索賠。
二、工程索賠的依據
提出索賠的依據主要有以下幾方面:
1、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類籤認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規範等。
2、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要。
3、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日誌等)及工程照片。
4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑑定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。
5、國家有關法律法令政策性文件。
6、發包人或者工程師籤認的簽證。
7、工程覈算資料,財務報告,財務憑證等。
8、各種驗收報告和技術鑑定。
9、工程有關的圖片片和錄象。
10、備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,並請給予書面確認。
11、投標前發包人提供的現場資料和參考資料。
12、其他,如官方發佈的物價指數,匯率,規定等。
簡述索賠處理的依據3
一、工程索賠的條件有哪些
l、合同或其他證據爲索賠提供了合法的依據或者有證據證明存在支持索賠的合理依據。
2、增加的成本是合同存續期間無法預見的原因造成的,而並非由承包商工作失誤所造成。
3、與索賠相關聯的成本是可辨認的或可確定的,並且就所完成的.工程量而言是合理的。
4、支持索賠的證據是客觀的和可證實的,而不以對問題管理的主觀意見爲依據或者以沒有支持的請求爲依據。工程索賠款一般由以下費用項目構成:人工費、材料費、施工機械使用費、保函費用、保險費用、利息費用、管理費用、利潤、機會利潤損失等。
5、索賠是承包人在合同約定的索賠朝間內提出的。
6、承包人的索賠有無超過法律規定的訴訟時效。
二、索賠費用的組成
1、人工費。
對於索賠費用中的人工費部分包括:人工費是指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由於非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用。法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工費和工資上漲費等。
2、材料費。
對於索賠費用中的材料費部分包括:由於索賠事項的材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;由於客觀原因材料價格大幅度上漲;由於非施工單位責任工程延誤導致的材料價格上漲和材料超期儲存費用。
3、施工機械使用費。
對於索賠費用中的施工機械使用費部分包括:由於完成額外工作增加的機械使用費;非施工單位責任的工效降低增加的機械使用費;由於發包人或監理工程師原因導致機械停工的窩工費。
4、分包費用。
分包費用索賠指的是分包人的索賠費。分包人的索賠應如數列入總承包人的索賠款總額以內。
5、工地管理費。
工地管理費指施工單位完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的工地管理費,但如果對部分工人窩工損失索賠時,因其他工程仍然進行,可能不予計算工地管理費。
6、利息。
索賠費用中的利息部分包括;拖期付款利息;由於工程變更的工程延誤增加投資的利息;索賠款的利息;錯誤扣款的利息。這些利息的具體利率,有這樣幾種規定:按當時的銀行貸款利率;按當時的銀行透支利率;按合同雙方協議的利率。
三、索賠費用的計算方法
索賠金額的計算方法很多,各個工程項目都可能因具體情況不同而採用不同的方法,主要有三種。
1、總費用法。計算出索賠工程的總費用,減去原合同報價,即得索賠金額。這種計算方法簡單但不盡合理,因爲實際完成工程的總費用中,可能包括由於承包人的原因(如管理不善,材料浪費,效率太低等)所增加的費用,而這些費用是屬於不該索賠的;另一方面
原合同價也可能因工程變更或單價合同中的工程量變化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此種種原因,使得采用此法往往會引起爭議,故一般不常用。但是在某些特定條件下,當需要具體計算索賠金額很困難,甚至不可能時,則也有采用此法的。這種情況下,應具體覈實已開支的實際費用,取消其不合理部分,以求接近實際情況。
2、修正的總費用法。原則上與總費用法相同,計算對某些方面作出相應的修正,以使用結果更趨合理,修正的內容主要有:一是計算索賠金額的時期僅限於受事件影響的時段,而不是整個工期。
二是隻計算在該時期內受影響項目的費用,而不是全部工作項目的費用。三是不直接採用原合同報價,而是採用在該時期內如未受事件影響而完成該項目的合理費用。根據上述修正,可比較全理地計算出索賠事件影響,而實際增加的費用。
3、實際費用法。實際費用法即根據索賠事件所造成的損失或成本增加,按費用項目逐項進行分析、計算索賠金額的方法。
索賠成立的條件和程序
工程索賠的必要條件
索賠的一般程序
簡述新生兒的護理要點
簡述有效團隊管理的方法
保險公司拖欠理賠怎麼處理
索賠成立的三個條件是
向保險公司索賠的條件
工程索賠的條件
簡述對創新思維的理解
簡述嬰兒心理髮展的要點
奶茶妹妹起訴搜狐等索賠170萬 法院已受理
王寶強索賠精神撫慰金 或已掌握馬蓉、宋喆同居證據
簡述護理人員的基本禮儀
索賠是雙向的嗎
索賠的內容一般包括
工傷索賠程序是怎樣的
自薦理由簡述
索賠的條件主要是什麼
工程索賠的概念
索賠的一般程序是什麼
簡述社區護理的工作特點
保險拒絕理賠如何處理
合同索賠的概念
地下防潮防水的依據是什麼 地下防潮防水的依據簡述
蔻馳不再索賠劉雯 網友表示心疼劉雯
陳楚生解約需賠200億 天娛天價索賠曝光
跑步機上猝死索賠百萬 家屬索賠理由曝光
索賠成立的基本條件
4大心理依據證明美女不愛帥哥
范冰冰“被私奔”索賠200萬 被告拒絕賠償
索賠與違約責任的區別
老人騎摩托撞寶馬家屬向車主索賠 索賠成立的三個條件