付款合同範文合集6篇
本文已影響2.76W人
本文已影響2.76W人
隨着法治精神地不斷髮揚,人們愈發重視合同,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢?下面是小編收集整理的付款合同6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
甲方: 有限公司安徽分公司
乙方: 安裝有限公司
丙方: 房地產開發有限責任公司
簽訂地點:**
甲方與丙方於**年**月**日簽訂了《項目供配電安裝工程施工承包合同》,經丙方同意,甲方將該合同項下甲方的權利義務全部轉讓給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規,經甲乙丙三方平等協商就有關事宜各方達成本協議,共同遵守。
一、義務範圍及要求:
1、乙方全權負責《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規定的甲方所應履行的一切義務及責任,包括工程施工、結算工作的配合與工程的維保等,直至合同全部履行完畢爲止。
2、乙方應具備與甲方同等的企業資質與能力,乙方對所提供的企業資料的真實合法性付全部責任;且甲方對乙方能夠承接《項目供配電安裝工程施工承包合同》工作負有不可推卸的擔保責任。
3、甲方對本協議內容的合法性和可操作性負全部法律責任;並承擔由此所產生的一切費用。
4、乙方收取甲方與丙方簽訂的《項目供配電安裝工程施工承包合同》中的款項。
5、乙方負責提供所收款項的正規合法的工程款發票。
二、具體款項及支付說明:
1、丙方應甲乙雙方要求將剩餘款項全部支付至乙方公司賬戶。
2、每次款項支付均由乙方提前提供滿足丙方財務要求的正規發票,丙方收到確認合格的發票後給予辦理款項支付。
3、本協議簽訂後3個工作日內乙方應將甲方所欠工程款發票全額補齊。
三、其他:
1、本協議履行所產生不屬於《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規定的一切額外費用均由乙方承擔。
2、甲乙丙三方對本協議內容均負有保密的責任和義務;未經其他兩方書面許可,任何一方不得向其他方提供、披露與本協議及所涉及的業務有關的資料和信息。
3、如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執行時而不影響本協議的效力時,本協議的其他條款應不受影響。如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執行時且不具備法律效力時,則《項目供配電安裝工程施工承包合同》仍有甲丙雙方履行,不受影響。
4、未經三方書面確認,任何一方不得變更或修改本協議。
5、對於本協議未盡事宜,三方可簽訂補充協議或以附件的形式對本協議中的有關問題作出補充、說明、解釋,本協議的補充協議和附件爲本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。
四、解決合同糾紛的方式:
在執行本協議過程中發生的或與本協議有關的爭端,三方應通過友好協商解決,經協商仍不能達成協議時,三方同意向丙方所在地法院提起訴訟
五、協議期限:
1、本協議一式六份,甲乙丙三方各執兩份,自甲乙丙三方法定代表人、負責人或授權代理人簽字並加蓋公章之日起生效並實施。
2、本協議有效期至《 項目供配電安裝工程施工承包合同》所規定的合同履行義務完成後止。
甲方(蓋章): 限公司
代表(簽字):
電話:
日期:**年1月15日
乙方(蓋章): 安裝有限公司
代表(簽字):
開戶行:
帳號:
電話:
日期:
丙方(蓋章): 房地產開發有限責任公司
代表(簽字):
電話:
日期:
甲方(開發商)
乙方:
因業務發展需要,甲乙雙方經友好協商,達成如下協議:
一、甲方委託乙方分期分批代爲向__________公司支付業務往來款,總金額暫定爲人民幣______元(代扣稅費及管理費後爲______元),委託期限自____年____月____日至____年____月____日止。
二、每次代付時,甲方應將款項轉入乙方帳戶,乙方代扣稅費及____℅的管理費後再將款項轉入__________公司如下帳戶:
開戶名:
開戶行:
賬 號:
三、甲方應確保有關款項來源、用途的合法性;否則,所有責任概由甲方承擔,與乙方無涉。
四、無論甲方以何種名義將上述款項轉入乙方帳戶,只要乙方按約將款項轉入__________公司帳戶,則該款項均不視爲是灣美花園項目工程款。甲方須按雙方建設工程施工合同的約定向乙方另行支付工程款。
五、甲乙雙方對本協議內容均負有保密義務,未經對方許可,不得擅自對外披露。
六、以上未盡事宜,甲乙雙方友好協商進行補充。
七、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
年 月 日 年 月日
甲方: 路橋集團有限公司(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方共同參與投標的 (以下簡稱主合同),在雙方共同努力下,業主將該合同授予甲方。經協商,甲乙雙方就合作施工主合同工程施工事宜達成一致意見,以便共同遵守。
第一條 工程實施責任及要求
1、甲方將主合同項下全部工程的實施責任交乙方承擔(包括該合同項下的全部變更工程)。
2、工期、質量必須滿足主合同或業主要求。
第二條 甲方責任
1、負責及時辦理主合同的履約擔保和動員預付款擔保手續。
2、負責爲乙方實施主合同提供相應的授權,解決只能由甲方解決的事項。
3、負責及時向乙方傳遞來自業主、監理、沿線地方政府的涉及本協議執行的指令、通知、圖紙、資料等。
4、負責在乙方所做計量支付申報工作上,及時辦理需要自身完成的工作。
5、負責工程質量、進度、文明施工、安全生產、環境保護、計量支付等方面的監督檢查。
第三條 乙方責任
1、負責代甲方履行主合同的施工、缺陷修復及保修責任。
2、負責以自身資源按照主合同要求完成該工程,自擔風險、自負盈虧。
3、自覺接受甲方、業主、監理的各項監督檢查。
4、負責自本協議簽字之日起7日內,向甲方交納:甲方爲辦理主合同保函而向銀行交納的抵押金 元及相應的財務費 元。
5、負責自本協議簽字之日起7日內,向甲方交納:本協議履約保證金 元。
6、保證不以甲方或項目部的名義從事於本工程無關的活動。
7、未經甲方許可,不得將本工程的全部或任何部分轉包或分包給第三方。
8、負責及時清償爲實施本工程而產生的各類債務,及時支付民工工資。
9、每月25日前向甲方報送當月統計報表及下月進度計劃。業主計量支付報表批覆後3日內傳至甲方。
10、工程結束後,除向業主提交完整的竣工資料外,還需向甲方提交業主終期支付報表,交工證書、施工總結等。
11、負責爲甲方派遣到本工程從事本工程管理、或解決需由甲方出面解決的問題的人員提供必要的工作和生活條件。
第四條 印章管理
項目經理部印鑑由甲方授權代表管理,用印範圍只對業主和監理以及當地政府的各種報表、文件、資料、證明、工程結算及費用撥付等。因乙方組織施工所需的勞務合同、機械設備購置和租賃合同、各種材料採購和加工合同、臨時徵地合同等確實需要使用項目經理部名稱和印鑑時,須經甲方代表同意,用印人必須是乙方或乙方授權代表。
第五條 費用、結算與支付
1、業主支付給本工程的動員預付款、材料預付款、工程結算款、獎金一律歸乙方所有,相應的罰金亦由乙方承擔。
2、甲方收取管理費爲主合同總價的 %(含變更、索賠費用)。施工過程收取以乙方當月統計產值爲基數進行計算,最終收取管理費總額以業主終期計量支付工程款爲基數進行計算。乙方應在每月30日前將本月管理費匯至甲方指定賬戶。
3、甲方收到銀行保函抵押金後7日內支付乙方。
4、業主履行了工程缺陷修復責任的前提下,甲方收到業主返還的質量保證金後7日內支付乙方。
5、乙方負責承擔本工程所發生的各種稅賦,並按有關規定納稅。 6、乙方負責承擔甲方派出人員的工資,標準爲: ,於每月30日前匯至甲方指定帳戶,由甲方負責給派出人員發放工資,時間從本協議簽訂之日起至工程交工驗收後6個月止。
第六條 違約責任
1、對於主合同所規定的甲方的合同責任,雙方按本協議規定的各自的責任分別承擔。若由於自身原因造成違約,違約方不得要求另一方共同承擔違約責任。
2、進度與質量不符合業主要求,乙方應無條件整改,直至滿足業主要求,否則,甲方有權解除本協議,部分或全部沒收乙方的履約保證金、
質量保證金,並承擔由此給甲方造成的一切經濟損失。
3、若乙方施工造成環境污染,乙方須及時自費清除污染,賠償受污染方的經濟損失。
4、由於乙方自身原因產生安全事故,導致乙方、甲方或第三方人身財產受損,乙方須自費承擔事故處理費用,向受損方賠償。
5、若乙方未能按期完工,並因此招致業主對甲方的處罰,應全部由乙方承擔,並加倍賠償甲方的損失。
6、若乙方未及時向甲方交納管理費,則乙方應按延遲付款總額的0.5‰。日向甲方支付滯納金。
7、未足額繳納各種保證金,甲方有權終止本協議並將本工程施工權收回。
8、若乙方擅自將本工程分包轉包或以甲方名義從事於本工程無關的經濟活動,甲方有權終止合同收回工程,乙方應承擔由此給甲方造成的一切經濟損失。
9、若乙方未及時清償本工程實施所產生的債務,則乙方須承擔由此給甲方造成的一切法律責任、經濟和名譽損失。
第七條 其他未盡事宜,雙方友好協商,並簽訂補充協議。補充協議作爲本協議的補充,不得與本協議相牴觸,應與本協議一起共同執行。
第八條 因履行本協議所引起的一切爭議,雙方應在誠信原則基礎上協商解決。如協商不成,雙方均可到甲方所在地人民法院起訴。
第九條 附則
1、本協議經雙方簽字蓋章後生效。履行完協議約定的全部義務、工程竣工驗收達標,移交全部工程資料,保修期滿,結清各項費用後終止。
2、本協議一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表: 代表:
住所:
身份證號碼:
【案情】
原告張某與被告徐某買賣合同糾紛一案,原告訴稱:被告徐某因承建移民房需要向原告購買水泥,雙方約定先將水泥運給被告開工,等一樓的工程款打出來再付給原告,直至主體工程完成,被告仍未付款給原告。20xx年11月18日,經雙方結算被告尚欠原告水泥款21000元,被告向原告出具欠條一張交由原告收執。後經原告多次催討均無果。現原告訴至法院,請求依法判令被告支付原告貨款21000元及逾期付款利息1(自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算);本案訴訟費由被告承擔。
【審判】
青田縣人民法院經審理認爲,買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的合同。原告張某與被告徐某之間的買賣合同,雙方主體適格,意思表示真實,其內容不違反法律、法規的禁止性規定,應認定爲合法有效。被告在收取原告的水泥後,應當按照約定支付價款。20xx年11月18日,經雙方結算,被告尚欠原告貨款21000元,並在此基礎上出具了欠條,被告應當按該結算數額支付貨款。經原告多次催討,被告至今未付,顯屬違約,應承擔相應的民事責任。故原告要求被告支付貨款21000元及逾期付款利息的訴訟請求,依法應予以支持。故依法判決如下:被告徐某於本判決生效後十日內支付原告張永玲貨款21000元及逾期付款利息(利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算)。
【分歧】
本案事實清楚,乍看並無爭議,但深究考慮,原告可否主張逾期付款利息,若可以主張逾期付款利息如何計算等問題仍值得探析。
【評析】
第一種觀點認爲:原告張某不可主張逾期付款利息。因原、被告基於買賣合同產生糾紛,被告徐某逾期不付貨款的行爲屬於違約行爲,但雙方並未約定有關違約金的條款。自1999年10月1日《合同法》施行後,該法分則第九章買賣合同中對逾期付款並沒有法定違約金的規定,故對違約金的適用只能從當事人的約定,如當事人對逾期付款沒有約定違約金,則不得適用給付違約金的法律責任,判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。
第二種觀點認爲:原告張某可以主張逾期付款利息,利息自20xx年11月18日起至判決書確定的履行期開始之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。1.原、被告基於買賣合同產生糾紛,雙方雖然未對逾期付款的違約行爲約1 逾期付款利息是介乎於利息損失與逾期付款違約金之間的概念,同逾期付款違約金的性質雷同,是當事人在簽訂合同時,約定在一方違約時向對方支付相應欠款的利息,或者按照相關法律規定依照相關利率支付利息,即以支付利息的方式支付逾期付款違約金,故被稱作逾期付款利息。
定相關違約金的條款,但雙方於20xx年11月18日對貨款進行了結算,同時被告向原告出具欠條一張交由原告收執。此時被告已經明確結欠原告貨款21000元。依據合同法第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任”;第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者採取補救措施後,對方還有其他損失的.,應當賠償損失”的規定,被告徐某除需繼續履行合同即支付貨款外,還需賠償逾期付款期間相關貨款的利息損失,因爲逾期付款的利息損失是顯而易見的。2.至於該違約金的計算標準,依據最高人民法院於1999年2月16日公佈了《關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》2(法釋[1999] 8號,簡稱批覆),可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款利息。3.本案當事人並沒有約定付款時間,也沒有就此達成補充協議,按照交易習慣,被告徐某應於雙方結算後立即付款,但被告徐某直至原告張某訴至法院仍未付款,顯屬逾期不付的違約行爲,自雙方結算之日起即20xx年11月18日起即已違約。4.因原告依法訴至法院,意味着願由法院對雙方爭議的事實進行認定,並服從法院對其糾紛予以了斷裁決。一旦法院經審理依法認定了違約事實的存在,並在判決書中確定被告應履行合同義務的期限和方式,就表示被告應承擔違約責任、履行給付逾期付款利息的義務,而原告則同意接受被告依判決書確定的方式履行給付義務。故被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止。而之後被告在判決書規定的履行期內履行給付義務的行爲,是人民法院和原告都認可的,不能稱其爲違約行爲,相應也就不應計算逾期付款利息。至於履行期滿後,義務人仍不履行給付義務的行爲,應承擔的是拒不履行法院判決、裁定義務,也非違約責任,也不應計算逾期付款利息。所以逾期付款利息應自應支付貨款而未支付貨款之日起計算到判決書確定的履行期開始之日止。
第三種觀點認爲:原告可以主張逾期付款利息,但利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止無可厚非。而之後被告在判決書規定的履行期內履行給付義務的行爲,是人民法院和原告都認可的,是原告接受法院的判決對原告履行期間的寬限,但並不能說明原告放棄了相關的利益,更不能因此就認爲被告徐某的逾期付款的違約責任被免除。只要逾期付款的違約行爲一直存在,就應當計付逾期付款利息,直至款項付清之日止。
筆者贊同第三種觀點。本案中被告徐某拖欠貨款的行爲直至其將貨款還清爲止,是一直持續存在的,故就應該支付至款項付清之日止的逾期付款利息。這裏還有一個如何表述的問題,有的審判員表述爲“至支付貨款之日止”,有的審判員則表述爲“至貨款付清之日止”,筆者認爲後者的表述相對比較合理,因爲誰都不能保證裁判標的能夠一次性支付到位,可能會出現分多次付清的情況,而此時逾期付款的行爲是仍舊存在的,只是逾期付款的金額有所減少,並不能因爲支2 《批覆》規定:對於合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。
付了部分貨款就免除了支付剩餘逾期款的違約金的義務。這時應該參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。
綜上所述,針對事前沒有約定支付逾期付款違約金的買賣合同案件,當事人訴至法院要求支付逾期付款利息,根據合同法第一百零七條、第一百一是二條的規定,應予以准許賠償逾期付款期間所產生的債務利息,即逾期付款利息。該逾期付款利息的計算標準依照《關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。而可主張逾期付款利息的期間應自付款逾期之日起至貨款付清之日止,參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。
業主:
根據雙方簽訂協議書的約定,現已完成 *****的招標投標工作,委託人應支付本項目的報酬。特向貴單位提出支付叄萬元整(¥30000.00元)代理費的請求,懇請給予及時支付。轉入賬戶如下:
名 稱:
開戶行:
賬 號:
有限公司
二〇xx年十一月十七日
委託方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝承包合同條例》的有關規定,結合本工程具體情況,經雙方平等協商,自願達成以下協議:
一、工程概況:
(1)工程名稱:製作安裝安裝地點:
(2)項目實施開始於201年月日,竣工日期爲201年月日。
二、承包方式及工程造價:
(1)依據乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調整,新增部分內則按報價表中單價結算。
(3)合同總造價:(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預算書決定)。
三、甲乙雙方的權利和義務:
(一)甲方的權利和義務:
1、開工前負責人員接通施工現場電源,電費由甲方承擔。
2、指定專人對工程進度、工程質量進行監督、辦理中間交工項目的驗收手續,負責工程驗收確認簽字。
3、甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
4、施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
5、工期竣工後,應在接到乙方驗收申請三日內,會同乙方進行工程驗收,對工程的質量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權利和義務:
1、按照雙方商定的範圍,做好材料的製作、供應和管理。
2、及時向甲方發出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質量,按合同規定的時間如期完成和交付。
3、乙方負責清理現場衛生。
4、必須遵守甲方的安全保衛制度,做好施工現場的防火、治安工作。
5、工程驗收合格後,乙方保修保修期內屬乙方負責質量問題,負責無償修復(不含人爲性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話後,48小時內派人到甲方現場進行維護工作。
6、乙方在施工中,如發生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
四、工程付款方式:
1、合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,佔總工程款的%,計人民幣:元,大寫:。
2、施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,佔總工總款的%,計人民幣:元,大寫:。
3、人民幣:元,大寫:。
五、違約責任:
(一)甲方:
1、未能按照承攬合同規定的內容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發生的實際損失。
工程付款合同範本
2、工程途中停建,緩建或由於設計變更而造成的停工、返工,甲方應採取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
3、工程未經驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發生的質量或者其他問題,由甲方自行負責。
4、不按合同規定的時間撥付工程款,乙方有權停止施工,以此產生的責任由甲方負責。
5、如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯繫,協商解決並以雙方簽字爲準,否則應承擔全部責任。
6、工程交付使用,甲方如未能按合同規定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0。2%支付給乙方。
(二)乙方:
1、工程質量不符合合同規定,負責無償整改。
2、工程交付時間不符合規定,應償付逾期違約金,每日按總價的0。2%支付違約金給甲方。
3、乙方按雙方約定的內容、方式完成合同規定的製作工作,乙方如需變更內容時,經過甲方書面同意,若質量出現問題,雙方應協調達成解決協議,再行議付。
六、本合同有效期內因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協議內容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內,將相關事件、可能引發後果等情況以書面形式通知另一方,並且在事件發生後的十五天內,向另一方提交有關權威部門的證明,及本合同(包括補充協議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續由方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即爲各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最後地址送達的通知或其他有關文件均視爲有效送達。
九、本協議涉及的設計圖、製作圖、工程報價預算書均可作爲附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發生爭議,雙方應協商解決;如協商不成,甲乙任何一方可向當地仲裁委員會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章後生效,甲乙雙方各執一份。工程完工,款項結清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關於餐飲合同範文合集6篇
有關餐飲業合同範文合集6篇
有關實習合同範文合集6篇
適合4-6歲寶寶睡前故事(10篇合集)
畢業生合同範文合集6篇
精選裝飾合同範文合集6篇
正規借款合同範本 正規借款合同範本參考
關於餐飲合同範文集合6篇
化妝品代理合同範文集合6篇
男人不同場合腕錶推薦 三款不同風格腕錶
畢業生合同範文集合6篇
法律顧問合同範文集合6篇
關於餐飲業合同範文集合6篇
有關合同協議書範文合集6篇
精選訂購合同範文合集6篇
有關餐飲合同範文合集6篇
精選餐飲合同範文集合6篇
有關餐飲合同範文集合6篇
關於餐飲業合同範文合集6篇
精選餐飲合同範文合集6篇
關於實習合同範文合集6篇
有關合同協議書範文集合6篇
化妝品代理合同範文合集6篇
幼兒園轉讓合同範文合集6篇
法律顧問合同範文合集6篇
餐飲公司合同範文合集6篇
餐飲業合同範文集合6篇
有關餐飲業合同範文集合6篇
精選合同協議書範文集合6篇
實用的餐飲合同範文合集6篇
房屋貸款合同一共有幾份 貸款合同起什麼作用
秋天氣息的香水大合集 這6款十分符合秋季氛圍
幼兒園轉讓合同範文集合6篇