施工單位索賠成立的條件
本文已影響1.03W人
本文已影響1.03W人
施工單位索賠成立的條件,如果是使得我們受傷的話,肯定是需要進行索賠的,我們知道施工索賠是有前提的,很多人想索賠,但是對索賠的相關問題並不瞭解,下面看施工單位索賠成立的條件及相關資料。
施工單位索賠成立的條件1
一、施工單位索賠成立的條件
索賠成立的前提條件。索賠的成立,要同時具備以下三個前提條件:
(1)承包人根據合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告;
(2)與合同對照,事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;
(3)造成費用增加或工期損失的原因,根據合同約定不屬於承包人的行爲責任或風險責任。以上三個條件必須同時具備,缺一不可。
二、如何進行工程索賠
承包人認爲非承包人原因發生的事件造成了承包人的損失,應按以下程序向發包人提出索賠
1、承包人應在知道或應當知道索賠事件發生後28天內,向發包人提交索賠意向通知書,說明發生索賠事件的事由。承包人逾期未發出索賠意向通知書的,喪失索賠的權利;
2、承包人應在發出索賠意向通知書後28天內,向發包人正式提交索賠通知書。索賠通知書應詳細說明索賠理由和要求,並附必要的'記錄和證明材料;
3、索賠事件具有連續影響的,承包人應繼續提交延續索賠通知,說明連續影響的實際情況和記錄;
4、在索賠事件影響結束後的28天內,承包人應向發包人提交最終索賠通知書,說明最終索賠要求,並附必要的記錄和證明材料。
三、工程索賠的分類
按索賠目的分類,按索賠處理方式分類,按索賠對象分類。
索賠目分類:
1、工期索賠:工期索賠是承包商向業主要求延長施工的時間,是原定的工程竣工日期順延一段合理時間。
2、經濟索賠:經濟索賠就是承包商向業主要求補償不應該由承包商自己承擔的經濟損失或額外開支,也就是取得合理的經濟補償。
索賠處理分類:
1、單項索賠:單項索賠就是採取一事一索賠的方式,即在每一件索賠事項發生後,報送索賠通知書,編報索賠報告書,要求單項解決支付,不與其他的索賠事項混在一起。
2、綜合索賠:綜合索賠又稱總索賠,俗稱一攬子索賠。即對整個工程(或某項工程)中所發生的數起索賠事項,綜合在一起進行索賠。也是總成本索賠,它是對整個工程(或某項目工程)的實際總成本與原預算成本之差額提出索賠。
索賠對象分類:
1、索賠是指承包商向業主提出的索賠。
索賠和反索賠是相對性的,反索賠即對索賠的反擊,工程中習慣性將發包人向承包人的索賠稱爲反索賠。
施工單位索賠成立的條件2
工程索賠的條件是什麼?
工程索賠是一種雙向的風險管理機制,即承包商可以向業主單位申請索賠,業主單位也可以向承包商進行反索賠。工程索賠主要包括“經濟補償”與“工期順延”。
從合同風險管理來看,工程索賠,實際是對工程承包合同缺陷的一種補充完善,是業主單位與項目承包商承擔相應風險責任比例的再次分配,是合同風險管理的有效實施。
工程索賠成立條件:1、需要有構成施工項目索賠條件的事件;
2、索賠的成立,應該同時具備以下三個前提條件:
①對照合同,事件已造成了承包人或發包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;
②造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬於本方的行爲責任或風險;
③承包方或發包方均按照合同規定的程序和時間提交索賠的意向通知和索賠報告。
隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、
資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、
材料和構件積壓等損失和實際費用。因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
施工單位索賠成立的條件3
工期索賠成立的條件應包括:
(1)與合同對照,事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;
(2)造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬於承包人的行爲責任或風險責任;
(3)承包人按合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。
《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
第20條
規定,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的,誤工時間可以計算至定殘日前一天。
工期索賠糾紛的起訴流程是什麼?
1、原告起訴。
2、法院受理後將起訴書副本送達被告。
3、被告在十五日內提交答辯狀,法院在五日內將答辯狀副本送達原告如果被告不提交答辯狀,不影響審理。
4、決定開庭審理的案件,法院在三日前通知當事人並公告。
5、法庭調查階段包括:當事人陳述;告知證人的權利義務,證人作證,宣讀未到庭的證人證言;出示書證、物證和視聽資料;宣讀鑑定結論;宣讀勘驗筆錄。
6、法庭辯論包括:原告及其訴訟代理人發言;被告及其訴訟代理人答辯;第三人及其訴訟代理人發言或者答辯;互相辯論。 法庭辯論終結,由審判長按照原告、被告、第三人的先後順序徵詢各方最後意見。
7、法庭辯論終結,應當依法作出判決。判決前能夠調解的,還可以進行調解,調解不成的,應當及時判決。
8、判決宣告。
建築工程項目的工期受到很多因素的影響,比如發包方沒有按約定及時支付一部分工程預付款的,不能及時提供相關的建築建材的,都有可能導致工期延誤,如果是不可抗力因素導致工期延誤的,雙方都不承擔任何責任。
用人單位解僱員工如何賠償
工傷索賠程序是怎樣的
單位解僱員工賠償標準
宋慧喬方就新房施工現場發生事故道歉:會與施工單位密切協商
施工單位工程部部門職責
求愛不成索賠千元:還原事件始末詳情發生了什麼
考事業單位需要什麼條件和學歷
要想成爲一位成功人士的必備條件有哪些
老人騎摩托撞寶馬家屬向車主索賠 索賠成立的三個條件
電力施工總承包一級資質申請條件
單位支付經濟補償金的條件
初次求職時好單位具備那些條件
單位解僱員工有哪些賠償
雙倍賠償金的條件
雙倍賠償的條件
石黃隧道施工後未按時平整路面致擁堵 施工單位
拖欠工資索要賠償
事業單位報考條件
室內裝修施工單位安全消防協議
員工惡意索賠雙倍工資
事業單位報考條件學歷
用人單位解散員工如何賠償
施工員證報考條件 施工員證報考條件有什麼
事業單位招聘條件限制
離職雙倍賠償金的條件
工程如何索賠
工傷索賠數額如何確定
工傷索賠數額怎麼定
工作崗位的規劃及目標及達成措施
施工單位八大員職責
雙倍賠償金的6個條件
控股集團有限公司成立條件
農民工工作受傷直接向誰主張索賠?